Нажмите клавишу «Enter», чтобы перейти к содержанию

Договор Поставки Полиграфической Продукции образец

Договор Поставки Полиграфической Продукции образец.rar
Закачек 2083
Средняя скорость 1446 Kb/s
Скачать

Договор Поставки Полиграфической Продукции образец

Договор на поставку печатной продукции заполняется с шапки. Вначале стоит указать дату заполнения документа, а также детально расписать информацию о каждом ответственном лице, который выступает со стороны Поставщика и Покупателя. Информация должна содержать полный набор персональных данных.

При осуществлении поставки печатной продукции Продавец должен обязательно предоставить для покупателя накладную, в которой содержится такая информация:

  • ассортимент печатных изданий;
  • количество и цена;
  • полная номенклатура.

Стоимость поставляемой продукции постоянно изменяется и оговаривается индивидуально перед началом отгрузки и отражается в накладной.

Осуществление поставки

Заказчик в указанные сроки должен сделать заказ на определенный перечень печатных изданий. Ответственное лицо Поставщика принимает запрос, обрабатывает его. После подготовки полной партии и готовности к отгрузке, Поставщик должен уведомить Покупателя. Последний, в свою очередь, обеспечивает надлежащие условия приемки и подготовки всех необходимых документов. Отгрузка считается завершенной после проставления печати на накладной.

Договор начинает действовать после двустороннего подписания.

Бланк договора поставки печатной продукции

Образец договора поставки печатной продукции (заполненный бланк)

Скачать Договор поставки печатной продукции

ДОГОВОР ПОСТАВКИ печатной продукции №

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить, печатную продукцию, далее именуемую «Товар», в соответствии с выставляемыми Поставщиком накладными, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.

1.2. Под Накладной в настоящем Договоре подразумевается документ, подписанный Сторонами и содержащий следующую информацию: цена, количество, номенклатура, ассортимент Товара.

1.3. Стоимость Товара, включая НДС, оговаривается на каждую поставку и отражается в накладных.

2. ПОСТАВКА ТОВАРА

2.1. Поставка Товара производится отдельными партиями в течение всего срока действия настоящего Договора на основании Заказа (предварительной заявки) Покупателя.

2.2. Наименование, способ отгрузки и количество Товара, а также конкретный срок его поставки, оговариваются Сторонами в соответствующих Заказах, подписываемых Сторонами отдельно по каждой партии Товара.

2.3. Поставщик обязан поставить указанный в Заказе Товар в установленные в Заказе сроки.

2.4. Отгрузка товара производится способом, указанным в Заказе.

2.5. При отгрузке Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю накладную.

2.6. Моментом поставки Товара является дата проставления штампа/подписи Покупателя в накладной Поставщика.

2.7. Поставщик имеет право на досрочную поставку Товара.

2.8. Право собственности на Товар, а также риски случайного повреждения или случайной гибели Товара переходят к Покупателю с момента подписания Сторонами накладной.

2.9. Упаковка Товара – пачки или иное по согласованию Сторон настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость каждой партии Товара определяется на основании выставляемой Поставщиком накладной.

3.2. Покупатель обязан произвести полную (100%) предварительную оплату каждой партии Товара.

3.3. Оплата каждой партии товара осуществляется путем перечисления Покупателем ее стоимости на расчетный счет Поставщика, или иным указанным Поставщиком способом.

3.4. Моментом оплаты является дата зачисления денежных средств, перечисленных Покупателем, на расчетный счет Поставщика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий Договор отражает все договоренности между Сторонами относительно поставки указанного в настоящем Договоре Товара; все последующие устные договоренности или переписка Сторон не могут изменить положений настоящего Договора.

5.2. Все изменения к Договору будут иметь силу только в том случае, если будут оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

5.3. Если какое-либо из условий или положений настоящего Договора или применение его к какому-либо лицу или обстоятельству в какой-либо степени окажется недействительным или лишенным исковой силы, то это не будет влиять на остальные условия и положения настоящего Договора, а также на применение его к лицам и обстоятельствам, за исключением тех, в отношении которых они являются недействительными или лишенными исковой силы.

5.4. Каждое условие и положение настоящего Договора является действительным и имеющим исковую силу в полном объеме, разрешенном законодательством РФ.

6.1. При наступлении независящих от Сторон обстоятельств, при которых наступает невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить об этом другую Сторону.

6.3. Если обстоятельства, указанные в п.6.1 настоящего Договора, остаются в силе более календарных дней, Сторона, чьи интересы оказались нарушены, имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке.

6.4. В случае если Сторона, не имеющая возможности исполнить свои обязательства по настоящему Договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, в течение календарных дней не уведомит другую Сторону о наступлении данных обстоятельств, это лишает ее права в дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности разрешаются Сторонами путем переговоров.

7.2. Споры, по которым Стороны не достигли согласия путем переговоров, разрешаются установленным порядком в Арбитражном суде г. .

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и имеют одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до « » года.

г. Москва «__»__________ 2017 г.

ООО “РПФ НИК”, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Кожокару В.В., действующего на основании Устава, и ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________, действующего на основании ___________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по изготовлению печатной продукции в соответствии с заданиями, предоставляемыми Заказчиком.

1.2. Вид печатной продукции, характеристики, стоимость и сроки выполнения определяются Дополнительными соглашениями Сторон, которые являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Предоставлять Исполнителю все необходимые информационные материалы для изготовления заказа.

2.1.2. Утвердить оригинал-макет и цветопробу в течение 3 дней после предоставления их Исполнителем для утверждения, либо предоставить мотивированный отказ.

2.1.3. Производить оплату работ Исполнителя в сроки и порядке, предусмотренными настоящим Договором.

2.1.4. Принимать соответствующие партии продукции, изготовленной Исполнителем, в соответствии с условиями настоящего Договора, согласно товарным накладным.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Подготовить и предоставить на утверждение Заказчика, в зависимости от вида продукции, ее эскизы, оригинал-макеты, цветопробы или образцы изделий в соответствии с заданием.

2.2.2. Изготовить полный тираж продукции из своих материалов.

2.2.3. Гарантировать качество продукции, в соответствии с утвержденными Заказчиком эскизами, оригинал-макетами, цветопробами или образами изделий.

2.2.4. В случае предоставления официальных претензий по качеству и количеству продукции, Исполнитель обязуется за свой счет исправить, заменить некачественную продукцию или компенсировать затраты необходимые для устранения претензий.

2.2.5. Исполнитель обязуется предоставить готовую продукцию в срок оговоренный в Дополнительном соглашениии.

2.3 Документом, подтверждающим сдачу продукции Заказчику является товарная накладная, подписанная обеими сторонами. После подписания товарной накладной изготовленная продукция переходит в собственность к Заказчику.

В случае если стороны отказались от исполнения настоящего договора, Исполнитель возвращает Заказчику полученную сумму предоплаты в течение 3 дней со дня истребования Заказчиком. Если Исполнитель выполнил работу частично, он возвращает Заказчику полученную сумму предоплаты за вычетом стоимости продукции произведенной и принятой по товарным накладным.

2.4 В случае нарушения Исполнителем сроков поставки, последний оплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% от стоимости недопоставленной продукции за каждый день просрочки.

2.5 За каждый просроченный день оплаты Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,01% от суммы счета за каждый день просрочки.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем, определяется на основании соответствующего выставленного Исполнителем счета на оплату.

3.2. Оплата выполняемых Исполнителем работ осуществляется Заказчиком на основании соответствующего выставленного Исполнителем счёта на оплату, в течение 3 (трёх) банковских дней с дня выставления счета.

3.3. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях в безналичной форме платежными поручениями. Датой оплаты является зачисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику накладную и счет-фактуру.

3.5. В случаях, когда по условиям настоящего Договора предусматривается оплата денежных средств на условиях предварительной оплаты или на условиях отсрочки (рассрочки) платежа, законные проценты на сумму, подлежащую оплате, за период пользования денежными средствами в соответствии со ст.317.1 не начисляются.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного года.

4.2. В случае если ни одна из сторон за две недели до момента прекращения действия Договора не уведомит другую сторону о своем желании не продлевать срок действия Договора, он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.

4.3. Истечение срока действия Договора не является основанием для прекращения выполнения Сторонами своих обязательств, возникших до момента истечения срока действия Договора.

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Расторжение Договора возможно по соглашению сторон, при этом Заказчик оплачивает работы, фактически выполненные Исполнителем на основании предоставленного им отчета.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон с предварительным уведомлением другой Стороны не менее чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения Договора.

5.3. Работы по настоящему Договору могут быть приостановлены на основании соглашения сторон, являющегося неотъемлемой частью Договора.

6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются возникшие после заключения настоящего Договора независящие от воли сторон обстоятельства, создающие объективную невозможность для сторон выполнять полностью или частично возложенные на них обязательства по настоящему Договору:

— военные действия и внутриполитические конфликты;

— неправомерные действия третьих лиц;

— действия государственных органов, влияющие на предмет Договора;

6.2. Действие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается стороной, которая не выполнила своих обязательств по Договору, путем представления свидетельства компетентного органа государственной власти.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

7.2. Все споры, которые могут возникнуть в результате выполнения сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором, должны решаться путем переговоров. В случае если стороны не пришли к соглашению, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу для выполнения сторонами, если они составлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

7.4. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по предмету настоящего Договора теряют силу.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить, печатную продукцию, далее именуемую «Товар», в соответствии с выставляемыми Поставщиком накладными, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.

1.2. Под Накладной в настоящем Договоре подразумевается документ, подписанный Сторонами и содержащий следующую информацию: цена, количество, номенклатура, ассортимент Товара.

1.3. Стоимость Товара, включая НДС, оговаривается на каждую поставку и отражается в накладных.

2. ПОСТАВКА ТОВАРА

2.1. Поставка Товара производится отдельными партиями в течение всего срока действия настоящего Договора на основании Заказа (предварительной заявки) Покупателя.

2.2. Наименование, способ отгрузки и количество Товара, а также конкретный срок его поставки, оговариваются Сторонами в соответствующих Заказах, подписываемых Сторонами отдельно по каждой партии Товара.

2.3. Поставщик обязан поставить указанный в Заказе Товар в установленные в Заказе сроки.

2.4. Отгрузка товара производится способом, указанным в Заказе.

2.5. При отгрузке Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю накладную.

2.6. Моментом поставки Товара является дата проставления штампа/подписи Покупателя в накладной Поставщика.

2.7. Поставщик имеет право на досрочную поставку Товара.

2.8. Право собственности на Товар, а также риски случайного повреждения или случайной гибели Товара переходят к Покупателю с момента подписания Сторонами накладной.

2.9. Упаковка Товара – пачки или иное по согласованию Сторон настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость каждой партии Товара определяется на основании выставляемой Поставщиком накладной.

3.2. Покупатель обязан произвести полную (100%) предварительную оплату каждой партии Товара.

3.3. Оплата каждой партии товара осуществляется путем перечисления Покупателем ее стоимости на расчетный счет Поставщика, или иным указанным Поставщиком способом.

3.4. Моментом оплаты является дата зачисления денежных средств, перечисленных Покупателем, на расчетный счет Поставщика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий Договор отражает все договоренности между Сторонами относительно поставки указанного в настоящем Договоре Товара; все последующие устные договоренности или переписка Сторон не могут изменить положений настоящего Договора.

5.2. Все изменения к Договору будут иметь силу только в том случае, если будут оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

5.3. Если какое-либо из условий или положений настоящего Договора или применение его к какому-либо лицу или обстоятельству в какой-либо степени окажется недействительным или лишенным исковой силы, то это не будет влиять на остальные условия и положения настоящего Договора, а также на применение его к лицам и обстоятельствам, за исключением тех, в отношении которых они являются недействительными или лишенными исковой силы.

5.4. Каждое условие и положение настоящего Договора является действительным и имеющим исковую силу в полном объеме, разрешенном законодательством РФ.

6.1. При наступлении независящих от Сторон обстоятельств, при которых наступает невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить об этом другую Сторону.

6.3. Если обстоятельства, указанные в п.6.1 настоящего Договора, остаются в силе более календарных дней, Сторона, чьи интересы оказались нарушены, имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке.

6.4. В случае если Сторона, не имеющая возможности исполнить свои обязательства по настоящему Договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, в течение календарных дней не уведомит другую Сторону о наступлении данных обстоятельств, это лишает ее права в дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности разрешаются Сторонами путем переговоров.

7.2. Споры, по которым Стороны не достигли согласия путем переговоров, разрешаются установленным порядком в Арбитражном суде .

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и имеют одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до « » 2018 года.


Статьи по теме